当前位置:九力公文网>专题范文 > 公文范文 > 2023年安装电梯工程外包合同(3篇)【完整版】

2023年安装电梯工程外包合同(3篇)【完整版】

时间:2023-06-06 20:42:02 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年2023年安装电梯工程外包合同(3篇)【完整版】,供大家参考。

2023年2023年安装电梯工程外包合同(3篇)【完整版】

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

安装电梯工程外包合同篇一

乙方:

工程项目名称:

一、合同宗旨

1、为维护甲乙双方的共同利益,明确双方的安全施工管理职责、权利和义务经甲乙双方平等协商,于 月 日在 签订本合同,并同时开始进场施工作业。

2、本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、等要求制定。

二、甲乙双方应履行的职责:

1、甲方:

(1)甲方有权随时对乙方施工作业规范指导并监管工作进度以及施工质量。

(2)甲方有权随时对施工现场施工人员进行视察指导,并制止违规作业及一切不安全行为。

(3)甲方有权随时对于施工期间发生严重质量问题,要求乙方改正并拆除从新再造。

(4)工程完工后甲方对乙方工程验收并对不合格的部位提出返工从修的要求,乙方必须及时整改。

(5)工程验收合格后按合同规定支付承包工程总价值合共¥ 元整,以现金方式支付给乙方。

2、乙方:

(1)乙方必须按有关建筑铺贴标准按正规施工规范要求按质、按量、安全完成外墙铺贴修缮工作。

(2)乙方负责制定施工安全技术措施,并在施工期间严格执行;乙方开工前要对工作环境、街巷路人安全设施、街巷隔离引导措施、高空落物措施、排山牢固措施必须配备到位。施工期间安排人员实时对街巷道路做好引导工作,确保街巷安全畅通。一切涉及安全防护设施由乙方提供并配备到位。

(3)乙方要对自身的施工人员上岗前,必须购买劳动保险以及双关的人身意外保险后方可进场施工。

(4)乙方严禁擅自私拉乱接临时电源、水源,若工作需要由甲方提供,使用期间安全事故由乙方负责。

(5)乙方在施工过程中应注意保持街巷整洁,施工垃圾乙方负责清扫处理,每天收工前将街巷清理干净。

(6)乙方严禁将承包工程层层转包,做成一切后果由乙方独力承担。

三、甲乙双方安全责任:

1、由于乙方自身责任造成的人身、财产事故,一切后果由乙方自行独力负责。甲方不承担任何责任。

2、由于甲、乙方以外第三方原因造成乙方人身、财产事故或乙方原因造第三方人身、财产事故一切后果由乙方自行独力负责,甲方不承担任何责任。

3、乙方保证派遣具有合法施工资格、身体健康持有效证件上岗工作人员,严格执行“安规”的有关规定,切实采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并对其所派遣的人员的安全负全面责任,施工过程中乙方发生的各种人身伤害、财产损失均由乙方独力承担,甲方不负任何责任。如乙方不履行本合同给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失全部由乙方负责赔偿。

涉及法律、民事、刑事责任均由乙方独力承担。

四、本工程外包合同一式二份,双方各执一份,双方签字或盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

安装电梯工程外包合同篇二

甲方: 

乙方:___________________身份证号码:_______________________________

由甲方承建的工程,需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请,甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容,为明确甲、乙双方的责、权、利,双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任,根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款,供甲、乙双方共同遵守。

一、 工程概况

建设单位:

工程名称:

工程地点:______________________________________________________

工程类型:______________________________________________________

二、工程范围

甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。

三、合同工期

开工日期:___ 年 ___ 月 ___日(按照建设单位审批的开工报告为准)。

总工期:
________日历天

四、质量标准

按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。

五、安全文明施工标准

1、 杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故;甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查,若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评,甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金,等整改完成后退回。

2、工伤事故管理。若遇重大安全事故,出现重伤、死亡情况,应立即报告甲方,隐瞒不报一经查实,甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。

3、工伤事故的处理,凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故,甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万,乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后,返还给乙方。

六、合同价款

工程造价(暂定):_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行,实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准)。

七、经济指标

1、经甲乙双方协商一致,乙方同意按工程与业主最终结算总价的向甲方上交工程项目承包费和向甲方缴纳2%的企业所得税,乙方不需提供工程的材料、建安和劳务等成本发票。如有建设单位供应材料时,计算基数中应含建设单位供材的定额基价。建设单位每支付一笔工程款时,甲方即按照约定应上交的承包费和企业所得税在该笔工程款中扣收。

2、税费:本工程所涉及的税费由乙方全部负责承担。甲方在支付乙方工程进度款时,同时扣除或留取以上相应项目金额的款项,由甲方代收代缴。如有建设单位代扣代缴的部分,乙方凭完税证明进行冲抵。

3、乙方若需要向相关部门押证经营(建造师、工程师及五大员等相关证件),则要向甲方缴纳相关费用,若不需要押证就不需要缴费。

4、乙方独立核算,自负盈亏。

八、组织施工方式

乙方采取“包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明、包验收合格、包违约赔偿、包费用、包税金、包利润上缴”的方式对本项目实行全面风险承包,依法经营,自负盈亏,自担风险。

九、工程结算

乙方按甲方与建设单位签订的施工合同和补充协议相关条款规定的计价原则和结算方式办理。

十、项目管理

1、乙方由_______(身份证号:___________________)同志为本工程乙方项目负责人,代表乙方对本项目有关生产技术、成本控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全生产、文明施工及环境保护、竣工决算和维修等工作全面负责,并承担本项目承包合同书中约定的乙方的全部经济和法律责任。

2、乙方需向甲方缴纳施工风险担保金,缴纳标准为工程合同造价的____‰,担保金由甲方财务部专户存储,本工程施工风险担保金为:_________元(大写:_________________)。施工风险担保金的支付方式和时间:____________________________

(1)风险担保的范围,包括但不限于工程的安全、质量、文明施工、技术资料、工程结算资料、财务结算资料、税务结算资料、工伤事故处理、劳务争议、各类诉讼等及问题的处理;同时包含违反施工合同约定的义务、建设单位提出的违约处罚,不足部分由乙方自行负责全额赔付。

(2)若乙方在工程施工中屡有供应商诉讼、劳务争议、工伤事故发生、工程技术质量问题、违约处罚等影响甲方声誉的,甲方将根据情况有权加倍扣收项目施工风险担保金,直至影响消除为止。

(3)待竣工验收合格,完成结算、工程尾款收回(保修金除外)、档案资料移交、办完备案手续、办清财务结算,确认武风险并签订退保协议后全额无息退还给乙方。若项目亏损或发生债务时,甲方将使用乙方缴纳的本项目风险担保金进行支付,差额部分由乙方自行负责全额赔付。

(4)在征得甲方相关管理部门和领导同意的情况下,成立”________________________”项目部和申请刻制”___________________”专用章,项目经理部需缴纳印章使用保证金:_______元,(大写:
),并与甲方签订”印章使用责任书”后领用。该印章由乙方专人负责保管,该印章不得用于签订经济合同文件,仅用于本项目实施期间甲方与建设单位、监理单位等相关单位之间的报审资料、交工资料、技术经济签证等有关事项,以上事项具体由乙方负责办理,与建设单位、监理单位等相关单位之间的书面资料须加盖甲方印章的,事前必须征得甲方同意批准后,方可盖章送出。

十一、财务管理

1、工程项目使用的资金全额由乙方负责组织且在甲方监督下运用,甲方概不负责资金的筹集事宜。

2、所有资金必须进入甲方指定的银行账户。

开户银行:
银行账号:

3、乙方与甲方内部之间的业务来往款项,乙方应按约定及时支付款项,未按约定支付且未按付款计划支付的甲方有权从直接掌握的资金中代为扣收。

4、甲方有权直接从所收工程款中扣收按本协议约定的由乙方应上缴的工程利润、工程税金、各项社保费用、风险担保金、工伤事故处理押金及其他应缴纳的款项。

5、在收到业主方支付的工程款超过合同造价的80%时,甲方有权对包括工程质量、工程安全、债务、债权等项目管理内容进行综合审计,控制乙方工程尾款的支付。

6、财务管理未尽事宜以甲方指定的相关管理办法为准。

十二、供应商管理

1、合同管理,乙方的所有对供应商的采购合同包括分包、材料、劳务等,必须以公司名义签订,凡加盖项目工程印章或项目经理或乙方签名的包括但不限于收料单、对账单、欠条、承诺函等均不具有法律效应,甲方均不予认可。

2、甲方有权每半年根据需要与供货商核对应付账款余额,跟踪账款支付情况,核实是否有未结账务。

3、乙方利用支付材料款、人工费等虚假方式转移资金的,甲方有权按照相关法律要求追究乙方责任。

4、乙方对供应商管理失控,供应商起诉至法院,冻结或强制执行公司银行账户资金的包括公司本部及其他项目部银行账户的,甲方按月息5%向乙方收取资金占用费,并承担相关诉讼等费用。

十三、甲、乙双方权利与责任

1、甲方权利

甲方有权利监督乙方在施工过程中遵守国家、地方颁布的法律、法规,严格执行建筑安装工程项目的有关规程、规范及验收标准。

2、乙方权利

(1)乙方按照甲方与业主签订的建设工程施工合同及本合同约定,具体组织、指挥本工程施工管理、生产和各种经营活动的权利,甲方原则上不干涉。

(2)乙方具有独立的用人用工权、分配权、员工考核奖惩权。

(3)乙方根据工程需要对本工程需要的安装分包,机具、设备、材料供应物资具有独立的决定权,在同等条件下,乙方原则上应优先采用甲方的安装公司、材料供应及甲方的设备和周材。

(4)乙方根据甲方的相关规章制度,有权结合本工程的实际情况制定实施细则及管理措施。

(5)在全面完成本工程的履约责任后,乙方对本工程的合法盈利具有拥有权、使用权、支配权。

3、甲方责任

(1)协助乙方的工程决算工作,帮助乙方办理工程的决算工作。

(2)积极解决乙方在施工中存在的技术、质量、安全、设备、材料等问题,协调项目内外关系,为项目的生产经营创造良好的内外环境。

(3)协助乙方处理工伤事故、劳务争议等事宜。

(4)积极协助乙方处理涉税及催款事宜。

(5)负责向乙方提供建造师、工程师及五大员等相关证件。

4、乙方责任

(1)按规定为员工和工人购买五险。

(2)自行承担该项目明确的或隐藏的各种风险和责任。

(3)及时支付工人的劳务工资,若有拖欠情况,甲方有权直接将工程款支付给劳务队伍。

(4)严格遵守国家的法律法规,合法经营。

十四、违约责任

1、乙方承担由本工程引起的一切质量、安全、文明施工、工期、经济及治安刑事责任。

2、甲方发现乙方有下列情况出现之一者,在甲方多次协调未果的前提下,为确保甲方良好的社会信誉,甲方有权终止此合同,撤换承包责任人,并追求承包责任人及相关人员的经济及法律责任,所发生费用由乙方全部承担,并有权无条件接管所建项目后续工程。

(1)将工程转包(经批准的专业分包除外);

(2)管理人员配备不健全、不到位或不具有相应的资格证;

(3)工程出现重大质量、安全事故,造成对公司信誉的负面影响;

(4)未经甲方同意直接向建设单位收取工程款;

(5)项目出现重大经济纠纷或法律纠纷;

(6)乙方严重违约,不能保证甲方与业主签订的《建设工程施工合同》的履约;

(7)乙方私刻公司的各种印章。

3、甲、乙双方在履行本合同中发生争议应友好协商解决,协商不成,由重庆仲裁委员会仲裁。

十五、本合同双方签章(字)且甲方加盖骑缝章后生效,一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,本工程竣工交验、保修期满且与本工程有关的债权、债务全部了结后合同自然终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

安装电梯工程外包合同篇三

合同编号:_________________

甲方:
_____________________________________________

乙方:
_____________________________________________

依据《民法典》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利义务,经双方协商一致,订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用:

二、工程质量标准:本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(gb10060-93)》。

三、安装地点:________省______市(县)________区_______________________。

四、安装工期:

1.甲方提供井道日期:________年______日前,逾期提供井道应提前个月书面通知乙方,完工期限顺延。

2.安装工期:甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。

3.如遇停电或甲方原因造成停工的,完工期限顺延。

4.甲方延期支付首期工程款,完工期限顺延。

五、付款方式和期限:

1.付款方式:甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人)。

2.付款条件:甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内,甲方提供有关资料,由乙方向当地政府主管部门申报验收,在当地政府主管部门验收合格,乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内,甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金,在甲方收到

“电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。

3.乙方负责向政府有关主管部门申报验收,凡因申报验收造成的一切经济损失,由乙方承担,并负责赔偿甲方损失。

六、甲方责任:

1.在乙方进场施工以前,甲方应当履行以下义务:

(1)负责井道的土建工程,包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物,包括排水、防水,并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的,甲方应在双方约定的时间内完成。

(2)在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需)_______平方米),该场地应设置在能确保电梯导轨(__________米长)搬去候梯厅通路的地方。

(3)把动力电源线(__________)接至首层井道门口并配好开关。

2.在乙方进行安装施工时,甲方的义务是:

(1)提供足够面积的储藏室,以便安装施工期间存放材料及工具。

(2)负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板,并按实际使用数量向乙方收取费用。

(3)负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源,并按实际使用数量向乙方收取费用。

3.在乙方完工后,甲方监督土建总承包商履行的义务是:

(1)负责电梯完工后的土建修补余尾工程。

(2)提供配重物件配合进行电梯的满载运行,配合验收。

(3)电梯经政府主管部门验收合格,乙方将电梯移交给甲方后,负责电梯的保管工作(防盗)。

七、乙方责任:

1.井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。

2.安装调试期间负责电梯的保管工作。

3.负责电梯的安装、调试工作,移交随机资料一套及备用件。

4.负责吊装及搭棚工作。

5.施工期间遵守甲方有关制度,文明施工,配合土建总承包商施工。

6.电梯安装前,负责向质监部门办理报验手续,并负责费用。

7.双方验收后,负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准,并负责费用。

8.电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。

9.工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外,其余由乙方负责。

10.承担土建总承包商征收的协调配合费用。

11.乙方在电梯取得技监局电梯准用证后,须提供电梯给土建总承包单位使用,甲方向物业公司移交物业时,乙方必须安排人员参加。

八、质量保证:

1.自政府主管部门验收合格之日起,乙方负责三包保修_______年,保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装,或者不能按时报检的,则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方必须前往修复,费用另计。

2.卖方在保修期内提供抢修热线服务(电话:_________),在接到买方及电梯使用人的抢修电话后,卖方应在________小时内到达现场作出应急处置,并保证在________小时内修复。

九、违约责任:

1.乙方逾期完工,应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失,违约金按合同总价每日万分之____________计算。

2.未经乙方同意,甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费不予返还。乙方不负责保修,由此引起一切问题由甲方负责。

十、解决纠纷方式:

双方如有争议应协商解决,协商不成,双方同意按以下第_________种方式解决:

1.向武汉仲裁委员会申请仲裁;

2.向甲方所在地人民法院起诉。

十一、生效:

本合同在双方签字盖章并________________________生效。

十二、其他约定:

1.由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续,以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验,费用由乙方负责。

2.门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。

3._________________________________________________。

甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________

地址:________________________ 地址:________________________

法定代表人:__________________ 法定代表人:__________________

签约代表:____________________ 签约代表:____________________

经办人:______________________ 安装联系人:__________________

电话:________________________ 电话:________________________

传真:________________________ 传真:________________________

邮编:________________________ 邮编:________________________

开户银行:____________________ 开户银行:____________________

帐号:________________________ 帐号:________________________

签订日期:______年____月____日 签订日期:______年____月____日

推荐访问:外包 电梯 合同 2023年安装电梯工程外包合同(3篇) 2023年安装电梯工程外包合同(三篇) 电梯安装承包

版权所有:九力公文网 2013-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[九力公文网]所有资源完全免费共享

Powered by 九力公文网 © All Rights Reserved.。备案号:苏ICP备13036920号-1